Договор поставки оборудования
Основные определения
В настоящем Договоре на поставку оборудования, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют следующие значения и являются его составной неотъемлемой частью:
Поставщик – ООО «Ньютек»
Покупатель – любое физическое, или юридическое лицо, предоставивший о себе Продавцу контактную и индивидуальную информацию (фамилию, имя, отчество, адрес электронный почты (e-mail), телефон), или карточку компании, которая может быть использована для оформления Заказа многократно. Данная информация предоставляется, посредством регистрации Покупателя на сайте, а также во время оформления Заказа по средствам e-mail сообщений.
Стороны – Поставщик и Покупатель.
Сайт – совокупность информационных ресурсов, размещённых в Интернете по адресу www.newtechrussia.ru. Сайт принадлежит и администрируется ООО «Ньютек».
Заказ – оформленный запрос Покупателя на покупку и доставку по указанному в запросе адресу Товаров, выбранных в Интернет-магазине (сайте), отправленный посредством сети интернет.
Товар – объект каталога Интернет-магазина (сайта), предназначенный для продажи населению.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ:
Общество с ограниченной ответственностью «Ньютек», в лице Генерального директора Смирнова Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью « », в лице , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, каждый в отдельности именуемый «Сторона», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется поставить Покупателю в сроки и на условиях настоящего Договора: « » (далее - Оборудование), и относящиеся к нему документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в порядке, форме, размере и сроки, определенные Сторонами в настоящем Договоре.
1.2 Наименование, количество, комплектность и цена каждой единицы Оборудования определяются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ.
2.1 Поставщик обязуется произвести Оборудование в срок до 25 (двадцати пяти) рабочих дней, с момента поступления денежных средств.
2.2 За сроки транспортировки до склада Покупателя Поставщик ответственности не несет.
2.3 С момента перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика существенные условия о наименовании, дизайне и количестве Оборудования считаются согласованными обеими Сторонами
2.4 В случае если Покупатель вынужден изменить комплектацию, количество, или дизайн после внесения оплаты, все изменения согласовываются Сторонами в Дополнительном соглашении к Договору и оплачиваются дополнительно в соответствии с внесенными изменениями.
2.5 Поставщик обязан согласовать с Покупателем дату отгрузки Оборудования посредством телефонной, или электронной связи по контактному адресу Покупателя.
2.6 Отгрузка Оборудования осуществляется при условии поступления 100 % оплаты на расчетный счет Поставщика, если иное не указано в Спецификации.
2.7 Отгрузка Оборудования осуществляется со склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Брянск, ул. Рябиновая, д. 8А.
2.8 Доставка Оборудования осуществляется Покупателем собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочных работ на складе Поставщика осуществляются Поставщиком собственными силами и техническими средствами.
2.9 Разгрузочные работы, перемещение на месте эксплуатации, вывоз мусора и прочие работы выполняются Покупателем самостоятельно и за свой счет.
2.10 Оборудование должно быть упаковано надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах.
2.11 Датой поставки Оборудования считается дата передачи Оборудования Покупателю (дата подписания Товарно-транспортной накладной).
2.12Покупатель обязан проверить соответствие Оборудования по количеству товарных мест и (или) весу брутто, после чего подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную и передает один экземпляр Поставщику.
2.13 Осмотр и проверка Оборудования на соответствие условиям настоящего Договора о количестве, качестве, ассортименте и комплектности производятся Покупателем на своем складе в течение 10 дней с даты доставки. После проведения осмотра и проверки поставленного Оборудования Покупатель подписывает акт приемки Оборудования и направляет один экземпляр Поставщику.
2.14 В случае, если при осмотре и проверке поставленного Оборудования Покупателем будет выявлено несоответствие Оборудования условиям настоящего Договора по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. Уведомление производится по электронной почте (телефону), указанным в разделе 11 настоящего Договора с предоставлением фото/видео доказательств.
2.15 После проведения осмотра и проверки поставленного Оборудования Сторонами составляется Акт приемки, или Акт о несоответствии поставленного Оборудования условиям настоящего Договора, который является основанием для предъявления Покупателем требований к Поставщику.
2.16 В случае недопоставки Оборудования Поставщик обязан восполнить непоставленное количество Оборудования в разумный срок с даты предъявления соответствующего требования Покупателем.
2.17 В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Оборудования в разумный срок;
2.18 Покупатель может предъявить требования, предусмотренные пунктами 2.15 и (или) 2.16 настоящего Договора, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Оборудования, без промедления заменит поставленное Оборудование Оборудованием надлежащего качества.
2.19 В случае передачи некомплектного Оборудования Покупатель вправе потребовать от Поставщика доукомплектования Оборудования в разумный срок.
2.20 Одновременно с поставляемым Оборудованием Поставщик обязуется передать Покупателю оригиналы товарных (товарно - транспортных) накладных, сертификатов, обязательных для данного вида Оборудования, документы, подтверждающие качество Оборудования (пункт 3.3 настоящего Договора), оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.21 Для оформления товарной накладной, товарно-транспортной накладной, счета на оплату Стороны используют формы первичных документов, формируемые в программе «1С Предприятие», либо пользуются документами, составленным в произвольной форме, с обязательным наличием реквизитов согласно статье .9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Также допускается использование Универсального передаточного документа, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость»
2.22 Риск случайной гибели несет собственник Оборудования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.23 Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки Оборудования.
3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ.
3.1 Качество и комплектность Оборудования должно соответствовать назначению Оборудования, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Оборудования, а также действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.
3.2 Срок гарантии на Оборудование составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Оборудованием (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)
3.3 Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Оборудования, указанного в гарантийном талоне завода изготовителя, выдаваемым на каждую единицу Оборудования.
3.4 Гарантийные обязательства по Договору не выполняются Поставщиком в случае частичной или полной неоплаты Покупателем за Оборудование.
3.5 Гарантийное обязательство действует в течение срока, установленного пунктом 3.2 настоящего Договора. Покупатель уведомляет Поставщика посредством электронной почты или телефона, предусмотренных разделом 11 настоящего Договора, о необходимости исполнения гарантийного обязательства. Поставщик, получивший уведомление в течение 2 (двух) рабочих дней, связывается с Покупателем, уточняет описание возникшей проблемы, дает консультации Покупателю с целью устранения дефекта, возникшего по вине Поставщика.
В случае невозможности дистанционного устранения дефекта Покупатель доставляет за свой счет и своими средствами Оборудование для его ремонта (обслуживания) по адресу: г. Брянск, ул. Рябиновая, д. 8А.
Если недостатки качества Оборудования возникли по вине Поставщика, он полностью устраняет все выявленные дефекты в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня возврата Оборудования, после чего доставляет исправное Оборудование за свой счет и своими средствами, а также возмещает расходы на транспортировку, понесенные Покупателем для передачи некачественного Оборудования Поставщику в соответствии с настоящим пунктом.
Если по результатам диагностики (проверки) Оборудования Поставщиком не будет выявлено недостатков качества Оборудования или выявленные недостатки возникли не по вине Поставщика, расходы на транспортировку, понесенные Покупателем для передачи Оборудования Поставщику в соответствии с настоящим пунктом, не подлежат возмещению. В указанном случае Покупатель обязан возместить все расходы Поставщика, затраченные им на проведение диагностики (проверки) качества Оборудования и обратную транспортировку, в срок, не превышающий 3 рабочих дней, с даты доставки Оборудования Покупателю.
3.6 Поставщик, по желанию Покупателя оказывает по отдельному договору с Покупателем услуги по восстановлению и ремонту Оборудования после окончания срока гарантии, установленного пунктом 3.2 настоящего Договора.
4. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Цена каждой единицы Оборудования указывается в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору.
4.2 Цена Оборудования включает расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.3 Налог на добавленную стоимость (НДС) не включён в стоимость Оборудования, в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения (УСН).
4.4 Сумма Договора уплачивается в следующем порядке: предварительная оплата в размере 50 (пятидесяти) % от стоимости Оборудования производится в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком. Оплата оставшейся части в размере 50 % от стоимости оборудования, производится в день готовности оборудования к отправке.
4.5 Поставщик уведомляет Покупателя о готовности оборудования к отправке по средствам электронной почты или телефону, указанным в разделе 11 настоящего Договора.
4.6 Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
4.7 Моментом исполнения Покупателем обязанности по оплате Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
4.8 Покупатель вправе внести оплату по счету единовременно.
4.9 Оплата Оборудования производится Покупателем денежными средствами в российских рублях.
4.10 В документах, подтверждающих оплату в обязательном порядке, указываются дата, номер счёта.
4.11 По соглашению Сторон возможна поставка Оборудования с отсрочкой платежа. При отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченное Оборудование, принятое Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчётный счёт Поставщика не позднее, чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного Оборудования Покупателю, если иное не указано в Спецификации.
4.12 В случае неоплаты стоимости Оборудования в сумме и в сроки, указываемые в Договоре (пункт 4.4 настоящего Договора) на поставляемое Оборудование, заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Оборудования направляет Поставщику новую заявку и оплачивает Оборудование в установленный Договором срок.
4.13 Покупатель извещает Поставщика об осуществлении безналичного платежа в день внесения оплаты.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1 За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2 За нарушение сроков оплаты, установленных пунктом 4.4. настоящего Договора, Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования от просроченной суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от суммы внесенных средств.
5.3 За нарушение сроков поставки Оборудования, установленного пунктом 2.1. настоящего Договора, срока допоставки Оборудования, установленного пунктом 2.14. настоящего Договора, Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования от просроченной суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% 10% от суммы внесенных средств.
5.4 Оплата штрафных санкций, предусмотренных настоящим разделом Договора, осуществляется Сторонами на основании выставленной претензии и (или) решения суда.
5.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 В случае, если после получения денежных средств и начала производства Оборудования, Покупатель откажется от заказа, Поставщик вправе удержать неустойку в размере 50 % от суммы Спецификации.
6.3 В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты неустойки (пени)
в размере 1/300 ставки рефинансирования от просроченной суммы за каждый рабочий день просрочки, но
не более 10 % от суммы поставки.
6.4 В случае нарушения сроков передачи Оборудования Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы, соответствующей Оборудованию, передача которого просрочена, за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от суммы внесенных средств.
6.5 Уплата неустойки (пени) производится только в случае признания их плательщиком, или наличия соответствующего решения суда, вступившего в законную силу.
6.6 Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих договорных обязательств по настоящему Договору.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1 Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путём переговоров.
7.2 В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путём переговоров, то спор может быть разрешён в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3 Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.
7.4 Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.
7.5 При недостижении соглашения по вопросам, касающимся Договора, путем переговоров или в претензионном порядке, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика (п 7.5. редакции не подлежит).
8. ФОРС-МАЖОР
8.1 В случае возникновения обязательств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих функций по настоящему Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления Сторон, Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств Сторона, пострадавшая от их влияния, доведёт до сведения другой Стороны известие о случившемся.
8.2 В случае, когда обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения настоящего Договора и достижения соответствующей договорённости.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1 Настоящий Договор вступает в силу после его подписания последней из Сторон с даты, указанной на первой странице, и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1 При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из Сторон Договора обязана информировать другую Сторону письменно, не позднее, чем в 2-дневный срок со дня возникновения этих изменений.
10.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.
10.3 Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ПОСТАВЩИК»
ООО «НЬЮТЕК»
ИНН 3245015320 КПП 324501001
ОГРН 1183256007835
р/с 40702810802380001231
к/с 30101810100000000787
Банк: ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. Москва
БИК 044525787
Юридический адрес: 241515, Брянский район, микрорайон Новый, ул. Рябиновая, д.8А, оф.3
Почтовый адрес: 241041, г. Брянск, ул. Рябиновая, д.8А
Контактный телефон: 8 (4832) 30-27-51;